A technológia elismert szabályainak változása a szerződés megkötése és az elfogadás között Mi vonatkozik
2006. júliusában a felperes megbízta az alperest a tetőcsarnokok építésével .
Az épületleírásban 80 kg/m² hóterhelés van meghatározva, amely megfelelt mind az akkor érvényes DIN 1055-5 szabványnak, mind a kiadott építési engedélynek .
Az építési projekt végrehajtása során és az elfogadás előtt megváltozott a szabályrendszer, amely szerint az építkezés helyszínén 139 kg/m² hóterhelést kellett alkalmazni. .
Az alperes a csarnokokat 80 kg/m² hóterheléssel építette, és az építkezést 2007 augusztusában fejezte be .
A felperes visszautasította az átvételt, és felkérte az alperest, hogy az átvételkor érvényes előírások betartásával állítsa elő a tetőt .
Az alperes nem tett eleget és benyújtotta a végszámlát .
A felperes a hiba elhárítása érdekében előleget fizet .
A technológia általánosan elismert szabályai meghatározóak, függetlenül attól, hogy alacsonyabb közjogi követelményeket támasztanak-e az építkezéssel szemben .
Az elfogadáskor a technológia általánosan elismert szabályaitól függ .
Ez akkor is érvényes, ha a szerződés megkötése és az elfogadás között megváltoznak a technológia általánosan elismert szabályai .
Ilyen helyzetben az ügyfélnek két lehetősége van jóhiszeműen .
Vagy megköveteli az elfogadáskor alkalmazandó, általánosan elismert technológiai szabályokat, amelyek rendszerint bonyolultabb eljárást igényelnek a munka előállításához, vagy a megrendelő elfogadja, hogy az építési projektet a szerződés megkötésekor érvényes, általánosan elismert technológiai szabályok szerint kellett végrehajtani. ezért elfogadható .
Ha az ügyfél az elfogadáskor követi a technológia általánosan elismert szabályainak betartását, a vállalkozó kérheti a javadalmazás kiigazítását a VOB/B 2. § (5) vagy (6) bekezdésének megfelelően. .
A BGH ezért a jogvitát visszautalta az OLG-hoz azzal a kikötéssel, hogy ha volt előlegigény, akkor az ügyfél által kívánt végrehajtás típusának további költségeit le kell vonni üzleti tevékenység nélküli költségként .
A döntést üdvözölni kell .
Megold egy dilemmát .
A vállalkozó a szerződés megkötésekor a technológia általánosan elismert szabályai alapján számítja ki a szerződéses árat .
Ha a megállapodás általánosan, vagy normál körülmények között a szolgáltatásnyújtás időtartama alatt az elfogadásig nem várható változás a technológia általánosan elismert szabályaiban, akkor a vállalkozótól nem várható, hogy a kapcsolódó költségeket belefoglalja a szerződéses árakba .
Ha ilyen körülmények között további költségek merülnek fel, mivel az építkezés során a technológia általánosan elismert szabályai megváltoznak, és az ügyfél az elfogadáskor ragaszkodik a technológia általánosan elismert szabályainak betartásához, úgy kell kezelni, mintha megváltoztatta volna a szolgáltatást. (1. (3) bekezdés összefüggésben a VOB/B 2. § (5) bekezdésével) vagy megrendelt kiegészítő szolgáltatások (1. (4) bekezdés összefüggésben a 2. (6) bekezdésével VOB/B).
Ez megfelelő .
A kivitelező számára azonban szükséges az építkezés során időben felhívni a figyelmet a technika általánosan elismert szabályainak változására, mert kártérítési igénye magában foglalja az időben történő bejelentés esetén felmerülő kiegészítő szolgáltatásokat, nem pedig a leszerelés költségeit, amelyek az ő nem mutatott rá a szabályrendszer változására .